Cahier de charges datacenter ESTIN Bejaia offre financiere

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole supérieure en Sciences et Technologies de L’informatique et du Numérique

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 01 /2023

Acquisition d’équipements Informatiques pour les travaux pratiques au profit de l’ESTIN : « Fourniture, Pose et installation d’une solution DATACENTER Hyper-convergée avec un Cluster AI»

OFFRE FINANCIERE

Exercice: 2023

SOMMAIRE

La lettre de soumission……………………………………………………………………………………………	02
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 01 : Identification des parties……………………………………………………………………………	6
Article 02 : Objet du cahier des charges …………………………………………………………………………	7
Article 03 : Mode de passation……………………………………………………………………………………	7
Article 04 : Pièces contractuelles …………………………………………………………………………………	7
Article 05 : Montant de l’offre……………………………………………………………………………………	7
Article 06 : Délai d’exécution…………………………………………………………………………………….	7
Article 07 : Domiciliation bancaire ………………………………………………………………………………	7
Article 08 : Textes et références applicables……………………………………………………………………	8
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 09 : Mode de paiement……………………………………………………………………………………	9
Article 10 : Délais de constatation, de mandatement et intérêts moratoires…………………………………	9
Article 11 : Avenants……………………………………………………………………………………………….	9
Article 12 : Avance forfaitaire……………………………………………………………………………………	10
Article 13 : Actualisation des prix……………………………………………………………………………….	10
Article 14 : Révision des prix……………………………………………………………………………………	10
Article 15: Pénalités de retard……………………………………………………………………………………	10
Article 16: Caution de bonne exécution et caution de garantie………………………………………………	10
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17 : Responsabilité en cours des travaux d’installation………………………………………………	11
Article 18 : Réunion du chantier…………………………………………………………………………………	11
Article 19 : Obligations du cocontractant………………………………………………………………………	11
Article 20 : Obligations du service contractant…………………………………………………………………	11
Article 21 : Exécution des prestations, tests, essais et mise en service………………………………………	11
Article 22 : Assurance et responsabilité…………………………………………………………………………	12
Article 23 : Réception provisoire…………………………………………………………………………………	12
Article 24 : Réception définitive………………………………………………………………………………….	12
Article 25 : Délai de garantie………………………………………………………………………………………	12
Article 26 : Couverture de la garantie……………………………………………………………………………	12
Article 27 : Service après-vente et délai d’intervention …..…………………………………………………..	13
Article 28 : Documentation technique et pièces de rechange…………………………………………………	13
Article 29 : La formation et assistance ….……………………………………………………………………….	13
Article 30 : Modification………………………………………………………………………………………….	13
Article 31 : Nantissement………………………………………………………………………………………….	13
Article 32 : Sous traitance………………………………………………………………………………………….	14
Article 33 : Règlement des litiges…………………………………………………………………………………	14
Article 34 : Résiliation unilatérale et Résiliation contractuelle ………………………………………………	14
Article 35 : Cas de force majeure…………………………………………………………………………………	15
Article 36 : Lutte contre la corruption……………………………………………………………………………	15
Article 37 : Entrée en vigueur du marché………………………………………………………………………..	15
Bordereaux des prix unitaires…………………………………………………………………………………..	17
Devis quantitatif et estimatif……………………………………………………………………………	20

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique

LETTRE DE SOUMISSION

1/Identification du Service Contractant :

Désignation du service contractant: Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique sise à Amizour– Bejaia

Nom, prénom, qualité du signataire du contrat: Monsieur TARI Abdelkamel, Directeur.

2/Présentation du soumissionnaire :

Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature):

Soumissionnaire seul ;

Dénomination de la société: ……….………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint Solidaire

Dénomination de chaque société:

1/………………………………………………………………………………………….…………………….

2/………………………………………………………………………………………….…………………….

3/………………………………………………………………………………………….…………………….

Dénomination du groupement :………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………………………………..…………………………………

3/ Objet de la lettre de soumission :

Objet du marché public : Acquisition d’équipements Informatiques pour les travaux pratiques au profit de l’ESTIN : « Fourniture, Pose et installation d’une solution DATACENTER /Hyper-convergée avec un Cluster AI »

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public : ……………………………………

La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

Non Oui

Dans l’affirmative :

Préciser les numéros des lots concernés ainsi que leurs intitulés: ..………………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4/Engagement du soumissionnaire :

Le signataire

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte

Dénomination de la société: …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) et le numéro d’identification fiscale (NIF) pour les entreprises de droit algérien, et numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangère ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public: ………………………………………..……………………..…………………..

………………………………………………………………..…………………………………………………

Engage la société, sur la base de son offre ;

…………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ……………….……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement

Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) :

1/Dénomination de la société: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public: ………………………………………………………….…………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous ma responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter :

-Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.

-Me soumets et m’engage envers (Indiquer le nom du service contractant) ……………………..……………. …………………………………………………………………………………………………………………… à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de (Indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, et en lettres, en chiffres, en hors taxes et en toutes taxes).

En Hors Taxes (HT) En chiffres : ………………………………….…………… ……………………………

En Lettres : ………………………………………………………………………………………………………

En Toutes Taxes Comprise (TTC) En chiffres : ………..……………………………………………………

En Lettres : ………………………………………………………………………………………………………

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant:

Désignation des membres	Nature des prestations	Montant HT des prestations
………………………………………………………………………………………………………………	………………………………………………………………………………………………	……………………………………….……………………………………….……………………………………….

Imputation budgétaire : ……………………………………………………………………………….………

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte Bancaire

N° …………………………..……, ouvert auprès: ………………………………………………………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………

5/ Signature de l’offre par le soumissionnaire:

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nom, prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature et cachet
……………………………………….	………………………………	………………………

6/Décision du service contractant :

La présente offre est ……………………………………………………………

A ..……………………, le ……………………………

Signature du représentant du service contractant :

N.B :

– Cocher les cases correspondant à votre choix.

– Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.

– En cas de groupement, présenter une seule déclaration. Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.

– En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.

– Pour chaque variante présenter une déclaration.

– Pour les prix en option présenter une seule déclaration.

– Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Identification des parties

Le Présent Marché est conclu entre :

Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique

Représentée par : M^r TARI Abdelkamel, Directeur de l’Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique sise à Amizour Bejaia.

Ci-après désigné par l’expression : Le Service Contractant

D’une part.

Et :

L’Entreprise: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par : M^r.………………………………………………………………………….………………

Ci-après désigné par l’expression : Le partenaire Cocontractant

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 02 : OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier des charges a pour objet : Acquisition d’équipements Informatiques pour les travaux pratiques au profit de l’ESTIN : « Fourniture, Pose et installation d’une solution DATACENTER /Hyper-convergée avec un Cluster AI »

ARTICLE 03: MODE DE PASSATION

Le présent cahier des charges est passé selon la procédure de l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles : 39,40, 42 et 44 du décret Présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 04 : PIECES CONTRACTUELLES

Le marché sera constitué des documents suivants :

Le marché.
Le bordereau des prix unitaires.
Le devis quantitatif et estimatif.
La lettre de soumission.
La déclaration à souscrire.
La déclaration de candidature.
La déclaration de probité.

ARTICLE 05 : MONTANT DE L’OFFRE

Le montant de l’offre, toutes taxes comprises, est arrêté à la somme de :

(T.T.C): ………………………… soit en lettres…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………

ARTICLE 06 : DELAI D’EXECUTION

Le cocontractant s’engage à livrer, installer et mettre en service, les équipements désignés dans le présent cahier des charges dans un délai de : ……………………………… . Ce délai commence à courir à compter de la notification de l’ordre de service.

Le transport de l’ensemble de ces équipements et mobilier sur site de l’ESTIN Amizour sera assuré par le cocontractant.

ARTICLE 07 : DOMICILIATION BANCAIRE

Le service contractant se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte courant :

N°…………………………………………………………………………………………………………………………

Ouvert auprès de ………………………………………………………………………………………………………

Au nom de ………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 08 : TEXTES ET REFERENCES APPLICABLES

Le marché est conclu conformément aux textes législatifs et réglementaires ci-après, dont le cocontractant déclare avoir pris connaissance,

l’ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée
L’ordonnance n°66-156 du 08/06/1966 modifiée et complétée, portant code pénal.
Décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
loi 04/02 du 23/06/2004, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée.
loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, complétée.
Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée.
Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée.
loi n° 09-03 du 25 février2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.
La loi 90-11 du 21/04/1990 relative aux relations de travail modifiée et complétée
La loi 83/03 du 05/02/1983 relative à la protection de l’environnement.
Décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
Le décret exécutif n° 90-266 du 15/09/1990 relatif à la garantie des biens et services.
Le décret exécutif n° 13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services.
Le décret présidentiel n° 11-118 du 16 Mars 2011, portant approbation du règlement intérieur-type de la commission des marchés publics.
L’arrêté du 28/03/2011 relatif aux modalités d’application du taux de la marge de préférence aux produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.
L’arrêté du 28 Mars 2011 fixant les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner au marchés publics.
La loi 04/08 du 14 aout 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales modifiée et complétée.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 09 : MODE DE PAIEMENT

Le règlement financier du marché s’opère par paiement unique, le paiement du prix prévu dans le marché se fait après ; exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché, suite à la livraison totale des équipements sur le site de l’ESTIN et de sa mise en place et établissement d’un procès-verbal contradictoire de réception provisoire.

ARTICLE 10 : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDATEMENT ET INTERETS MORATOIRES.

Délai de constatation :

En vertu des dispositions de l’article 121 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un délai de cinq (05) jours ouverts maximum pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement.

Ce délai court à partir de la demande du cocontractant appuyée des justifications nécessaires. (Il s’agit du délai pour vérifier et approuver les documents de paiement).

Délai de mandatement :

En vertu des dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un délai de mandatement de 30 jours à compter de la réception de la facture. Le service contractant est tenue de porter, à la connaissance du cocontractant, par écrit, la date du mandatement, le jour de l’émission du mandat.

Intérêts moratoires :

A défaut de mandatement dans les trente (30) jours qui suivent la réception des factures fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des crédits à court terme, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai.

Les intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l’article 122 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public et par application de la formule suivante :

I.M =	Montant de la facture déposée x (T.I.B.A + 1) x N
	12 x 30

I.M : Intérêts Moratoires

T.I.B.A : Taux d’Intérêt bancaire des crédits à court terme de la Banque d’Algérie

N : Nombre de jours de retard dans le paiement de la situation ou de la facture

ARTICLE 11 : AVENANTS

Le service contractant peut recourir exceptionnellement à la conclusion d’avenants au marché conformément aux articles 135,136, 137, 138 et 139 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

ARTICLE 12 : AVANCE FORFAITAIRE

Il n’est pas prévu d’avance forfaitaire dans le présent cahier des charges.

ARTICLE 13 : ACTUALISATION DES PRIX

Les prix du présent cahier des charges ne sont pas actualisables.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

Les prix du présent cahier des charges sont fermes et non révisables.

ARTICLE 15 : PENALITES DE RETARD

En cas de retard imputable totalement au cocontractant, dans l’exécution du marché, conformément aux délais de livraison sus – indiqués, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire, il lui sera fait à application d’une pénalité de retard calculée de la manière suivante (les weeks end et les jours fériés compris) :

P =	M	x R
	(10xD)

Où :

P = Pénalité totale en DA

M = Montant du marché.

D = Délai exprimé en jour calendaire.

R = Retard exprimé en jours calendriers.

Toutefois, le montant des pénalités ne doit pas dépasser les 10% du montant global du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

ARTICLE 16 : CAUTION DE BONNE EXECUTION ET CAUTION DE GARANTIE

Une caution bancaire de bonne exécution de 5% du montant du marché sera remise au service contractant par le cocontractant en garantie de la bonne exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles et ce conformément aux dispositions de l’article 133 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

La caution de bonne exécution doit être constituée à la remise de l’ODS

Conformément aux dispositions de l’article 131, du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public cette caution de bonne exécution sera transformée, lors de la réception provisoire, en caution bancaire de garantie.

Cette caution de garantie sera libérée par le service contractant dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive des équipements, objet du marché et ce conformément aux dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE EN COURS DES TRAVAUX D’INSTALLATION

Pendant la durée des travaux d’installation, le cocontractant est seul responsable de tout accident ou dommage que l’exécution de ces travaux ou les dégâts que ses agents ou ouvriers peuvent causer tant aux tiers qu’à l’administration et à ses représentants.

Le cocontractant supportera notamment, la charge de tout accident, dommage, ainsi que les destructions ou détériorations quelconques occasionnées aux matériels ou aux fournitures du service contractant à partir de leur prise en charge par le cocontractant en particulier pour vol, malveillance ou incendie.

ARTICLE 18 : REUNION DU CHANTIER

Les réunions seront hebdomadaires entre le service contractant et le cocontractant.

L’objectif principal de ces réunions et d’assurer une meilleure coordination des différents lots et un bon déroulement des travaux.

Chaque partie sera tenue de se faire représenter par un de ses représentants désignés au préalable.

À l’issue de chaque réunion, il sera dressé un procès-verbal contradictoirement signé par les deux parties contractantes.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DU COCONTRACTANT

Pour toutes les obligations d’ordre professionnel, le cocontractant se comportera en conseillé loyal et honnête vis-à-vis du service contractant ;
Le cocontractant est tenu d’exécuter les prestations du présent marché et de remplir ses obligations avec une très grande diligence et efficacité selon les normes professionnelles reconnues ;
Le cocontractant déclare qu’il possède le personnel spécialisé, l’expérience et la qualification requise pour effectuer toutes les prestations nécessaires à la réalisation du marché.
Le cocontractant est responsable de la mise en route de tous les équipements objet du marché ;
Le cocontractant sera chargé d’admettre la participation à tous les stades de la mise en service du personnel technique désigné par le service contractant ;
Le cocontractant est tenu d’assurer le transfert de savoir-faire du personnel détaché par le service contractant dans le cadre de la réalisation du marché ;
Le cocontractant se porte garant de l’exécution des prestations conformément aux dispositions du marché en tenant compte des normes et du stade de l’évolution de la technologie.

ARTICLE 20 : OBLIGATIONS DU SERVICE CONTRACTANT

Le service contractant accorde son assistance au personnel du cocontractant par toute démarche ou obtention de tout document relevant de ses compétences dont celui-ci pourrait avoir besoin ;
Le service contractant fera assister le cocontractant par un interlocuteur unique apte à prendre en charge l’ensemble des problèmes qui auront à survenir au moment de la réalisation du marché.

ARTICLE 21 : EXECUTION DES PRESTATIONS, TESTS, ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Le service cocontractant s’engage à exécuter l’ensemble des prestations au titre du marché selon les standards de la profession et à procéder à ces fins, à tous les essais, tests et mise en service des installations et équipements qu’il aura fourni.

Les essais et tests devront être effectués conformément aux spécifications techniques retenues.

ARTICLE 22 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE

Le cocontractant devra, par ses soins et ses frais, contracter auprès des compagnies d’assurance, toutes les assurances nécessaires à la couverture des travaux, notamment les assurances contre les accidents du travail.

Ces assurances devront couvrir toute la période de validité du marché.

Pendant l’exécution des travaux, le cocontractant est seul responsable de tout accident ou dommage que l’exécution de ces travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer tant aux tiers qu’au service contractant.

ARTICLE 23 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire se fera lorsque le service contractant sera entièrement satisfait de la mise en service officielle des équipements et aura l’assurance que tous les travaux, toutes les installations, tous les ajustements…etc., auront été corrigés selon les clauses du marché.

La mise en service officielle est la date à laquelle tous les équipements seront livrés, installés, tous les ajustements réalisés et testés, il est démontré au service contractant que les équipements offrent les capacités suffisantes pour satisfaire les besoins actuels et futurs et qu’ils peuvent être utilisés par tous l’ensemble des abonnés.

ARTICLE 24 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée par le service contractant après une période de garantie, dans la mesure où toutes les obligations contractuelles du cocontractant ont été remplies.

Celui-ci doit au préalable, remédier à tous les défauts, vices et insuffisances constatés lors de la réception provisoire ou pendant la période de garantie.

A la fin de la période de garantie, il sera procéder à un examen général de vérification, de l’installation et de son bon fonctionnement à l’issu duquel il sera dressé un procès-verbal contradictoirement signé par les deux parties contractantes.

Après la période de la garantie, le service contractant procédera à la libération de la caution de garantie.

ARTICLE 25: DELAI DE GARANTIE COMMECIALE.

Le cocontractant garantit que les éléments constitutifs du marché sont neufs et exempts de tous vices de conception, de fabrication ou de montage et contre les vices apparents et/ou cachés. La garantie est pour une durée de ………………………………. Mois

Cette garantie prend effet à compter de la date de signature de la réception provisoire.

Jusqu’à l’expiration du délai de garantie, le cocontractant reste tenu d’exécuter toute réparation, mise au point ou réglage reconnu nécessaire pour satisfaire aux conditions du marché. Il devra également remplacer toute partie reconnue défectueuse.

Toutes les interventions et réparations incombant au cocontractant pendant le délai de garantie doivent être exécutés dans un délai de Huit (08) jours et n’excédant en aucun cas un délai d’un (01) mois, et il supportera tous les frais engendrés par ses interventions (main -d’œuvre, et frais de déplacement).

NB: Moins de 36 mois offre rejetée

ARTICLE 26: COUVERTURE DE LA GARANTIE.

1)- La garantie couvre les vices apparents ou cachés des éléments constitutifs du marché, les défauts de fabrication ou de mise en place ainsi que les usures anormales.

2)- Pour les appareillages pourvus de vices et défauts, le fournisseur effectuera gratuitement après commun accord avec l’administration, soit le remplacement soit la réparation des appareillages durant la garantie.

3)- Lorsqu’il s’agit d’équipements complets ou parties d’équipement à remplacer, une solution sera trouvée d’un commun accord entre les deux parties dans un délai maximum de 72 heures ouvrables pour permettre la continuité de l’utilisation de l’équipement.

ARTICLE 27 : SERVICE APRES-VENTE ET DELAI D’INTERVENTION

Le cocontractant s’engage pendant et après la période de garantie à mettre à la disposition du service contractant, le personnel technique à chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

Le cocontractant s’engage à assurer l’approvisionnement en pièces de rechange et accessoires pour une durée de ………………………. Au-delà de la période de garantie.

Le cocontractant s’engage à intervenir dans un délai de ……..jours dans le cas normal et de ……jours dans le cas d’urgence.

NB: le cocontractant ne peut proposer une durée de service après-vente inferieur à Cinq (05) ans sous peine de voir son offre rejetée.

ARTICLE 28 : DOCUMENTATION TECHNIQUE ET PIECES DE RECHANGE

En plus des notices d’utilisation, le cocontractant s’engage à fournir la documentation technique détaillée sur l’utilisation et l’entretien préventive des équipements livrés

D’autre part, il est tenu de fournir les pièces de rechange des équipements livrés, et ce, dans le cadre de ses obligations de garantie découlant du marché. Il en sera de même, à l’expiration du délai de garantie, étant entendu que le service sera à titre onéreux.

Toute cessation de production implique obligatoirement le cocontractant à prévenir le service contractant en temps utile, de cet état de fait, pour lui permettre d’acquérir des stocks de pièces nécessaires.

ARTICLE 29 : LA FORMATION ET ASSISTANCE

Le fournisseur s’engage à former, à sa charge, le personnel utilisateur des équipements acquis dans le cadre de son marché :

– Durant une période de : ………………………… jours au sein de l’école ESTIN.

– Pour un groupe de : …………………………… personnes (Ingénieur, technicien supérieur).

– Garantir un support d’assistance pour une durée de ……..mois.

Cette formation doit permettre une connaissance approfondie des éléments constitutifs du marché, afin de permettre que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions qui soit.

– Le programme de formation sera arrêté définitivement d’un commun accord entre les deux parties.

– La formation pourra être réalisée en partie ou totalement après la signature du procès-verbal de la réception provisoire.

ARTICLE 30 : MODIFICATION

Le cocontractant s’engage à porter à la connaissance du service contractant toutes les modifications techniques qui seront apportées aux équipements en vue d’améliorer la fiabilité ou l’exploitation.

ARTICLE 31 : NANTISSEMENT

Le marché sera admis au bénéfice du nantissement institué par les dispositions de l’article 145 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Comme comptable chargé des paiements : Comptable de l’école ESTIN.
Comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements: le Directeur de l’Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique

ARTICLE 32 : SOUS TRAITANCE

Le cocontractant devra après signature d’un éventuel contrat communiquer par écrit à l’Ecole supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du Numérique sise à Amizour– Bejaia, la liste des coordonnées précises de ses sous-traitants éventuels. La communication de cette liste ne dégage en rien la responsabilité du cocontractant qui demeura seul responsable de l’exécution du contrat vis –à- vis de l’ESTIN. La sous traitance porte sur une partie de l’objet du marché dans le cadre des engagement liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant du service contractant tel stipulé aux articles140 et 141 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant.

ARTICLE 33 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché doivent être réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le Service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution à l’amiable aux litiges nés de l’exécution du marché chaque fois que cette solution permet :

de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du service contractant.

Conformément à l’article 183 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, Le cocontractant peut aussi introduire un recours auprès de la commission nationale des marchés ou la Commission Sectorielle Ministérielle compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.

Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.

A défaut d’entente, le tribunal administratif de BEJAIA territorialement compétent (Lieu de domiciliation du service contractant) est seul compétent.

ARTICLE 34 : RESILIATION UNILATERALE ET RESILIATION CONTRACTUELLES.

En application des dispositions des articles 149, 150, 151 et 152 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le présent marché peut être résilié aux tors exclusif du cocontractant par le service contractant après mise en demeure (résiliation unilatérale) ou peut être résilié à l’amiable (résiliation contractuelle).

La résiliation unilatérale du marché dans les cas suivant :

En application des articles 149 et 150 du décret présidentiel N° 15-247, la résiliation unilatérale peut être prononcée par le service contractant après mise en demeure du cocontractant en cas de faute de celui-ci et peut être prononcée sans qu’il y ait faute lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général.

Les différents cas de résiliation unilatérale sont les suivants :

Si le cocontractant ne remplit pas ses obligations contractuelles.
S’il se trouve dans l’impossibilité de remplacer les matériels non conformes aux spécifications techniques.
S’il est condamné pour infraction à la législation fiscale ou pour état de faillite.
Retard intolérable dans l’exécution du présent marché.
Refus du cocontractant de collaborer pour la bonne exécution du projet.
Malfaçons importantes.
Sous-traitance sans avis préalable du service contractant.
Décès du gérant, sauf pour les sociétés.
Sans faute de cocontractant lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général.

La résiliation contractuelle du marché dans les cas suivant :

En vertu de l’article 151 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le service contractant et le cocontractant peuvent mettre fin à l’amiable à leur relation contractuelle dans les cas cités ci-dessous :

En cas de force majeure
En cas de décès du cocontractant, sauf pour les sociétés.

ARTICLE 35 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des deux parties ne sera réputée avoir failli à ses obligations contractuelles dans la mesure où l’exécution de ses obligations est retardée ou empêchée par un cas de force majeure.

Le terme de force majeure désigne tout acte, décision, situation, phénomène et /ou événement imprévisible échappant au contrôle des parties contractantes et représentant une situation imprévisible, irrésistible, insurmontable, et/ou indépendant de la volonté de ces parties, à charge pour la partie qui s’en prévaut d’apporter la preuve du caractère de force majeur. Cette partie qui invoque le cas de force majeur, devra aussitôt après la survenance de situation, adresser une notification express à l’autre partie.

Cette notification doit être accompagnée de toutes les informations circonstanciées et utiles.

Dans ces cas, la partie concernée devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

ARTICLE 36 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

En application des dispositions de l’article 88, 89, 90, 91,92, 93 et 94du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l’avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner au marché publics (selon les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 28 Mars 2011 fixant les modalités d’inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner au marchés publics) et la résiliation du marché.

Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, jointe à l’offre.

ARTICLE 37 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché n’est valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa notification au cocontractant par ordre de service.

Fait à ……………………… le :…………………………

Le soumissionnaire

(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole supérieure en Sciences et Technologies de L’informatique et du Numérique

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet de cahier des charges : Acquisition d’équipements Informatiques pour les travaux pratiques au profit de l’ESTIN : « Fourniture, Pose et installation d’une solution DATACENTER /Hyper-convergée avec un Cluster AI »

N°	Désignation	Ute	PU en chiffre	PU en lettre
	PARTIE SERVEURS	Ute	PU en chiffre	PU en lettre
01	Fourniture/ Pose Cluster GPU– Chaque serveur rack est de 2U– Chaque serveur contient :02 x CPU 16C/32T 2.4G02 x 480GB M.2 NVMe (OS Storage)08 x 32GB RAM (256G)03 x 7,6 TB NVMe (HCI Storage) avec un Minimum 06 emplacements libre pour l’extension du stockage02 x 10 Gbps SFP+02 x 100 Gbps QSFP+01 x 1 Gbps IPMI hardware Management avec IPMI software01 x GPU NVIDIA A100 80G DDR6 Des slots libre pour l’extension de GPUDouble alimentation	U	……………	…………………………
02	Fourniture/ Pose Cluster HCI– Chaque serveur rack est de 2U – Chaque serveur contient :02 x CPU 16C/32T 2.4G02 x 480GB M.2 NVMe (OS Storage)08 x 32GB RAM (256G)03 x 7,6 TB NVMe (HCI Storage)Minimum 06 emplacements libre pour l’extention du stockage02 x 10 Gbps SFP+02 x 100 Gbps QSFP+01 x 1 Gbps IPMI hardware Management avec IPMI softwareDouble alimentation	U	……………	…………………………
	PARTIE SWITCH ET NETWORKING	Ute	PU en chiffre	PU en lettre
03	Fourniture/ Pose Switch Data et Storage– Switch 32-port 400G QSFP+- Niv 3 – SDN-Ready- 02 x Hot Plug Alimentation redondantsUtilisation pour :La gestion du réseau Storage La gestion des différents réseaux des applications.	U	……………	…………………………
04	Fourniture/ Pose Switch de Management Contrôle de la plateforme et d’accès clients – Switch 48-port 1G + 06 x 10G SFP+/25G QSFP+- Niv 3- 02 x Hot Plug Alim redondantesUtilisation pour :Gestion du réseau (VLAN) Contrôle de la plateforme Cloud.Réseau (VLAN) Hardware IPMI Réseau (VLAN) Data	U	……………	…………………………
05	Fourniture/ Pose Transceiver 10G SFP+/1G RJ45	U	……………	…………………………
06	Fourniture/ Pose Câble DAC 100Gbps : 3 mètres	U	……………	…………………………
07	Fourniture/ Pose Câble DAC 10Gbps : 3 mètres	U	……………	…………………………
	PROTECTION ELECTRIQUE – RACK et ACCESSOIRES	Ute	PU en chiffre	PU en lettre
08	Fourniture/ Pose Rack 42U 1000 x 800 avec Accessoires :Passage de Câbles /PDU/Réseau/Électrique/Câblage Réseau	U	……………	…………………………
09	Fourniture/ Pose OnduleurUPS 20KVA Online Manageables avec carte SNMPL’option “auto-shutdown” doit être configurée comme élément de protection des données et des équipementsObjectif: Pour l’extension automatique des Hosts/VM après une panne d’alimentation électrique prolongée	U	……………	…………………………
10	Installation Configuration Déploiement Mise en serviceLe Support (voir CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES pour les détails)	U	……………	…………………………

Fait à ………………………, le ……………………

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ecole supérieure en Sciences et Technologies de L’informatique et du Numérique

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Ute	Qté	PU	Montant HT
	PARTIE SERVEURS	Ute	Qté	PU	Montant HT
01	Fourniture/ Pose Cluster GPU– Chaque serveur rack est de 2U– Chaque serveur contient :02 x CPU 16C/32T 2.4G02 x 480GB M.2 NVMe (OS Storage)08 x 32GB RAM (256G)03 x 7,6 TB NVMe (HCI Storage) avec un Minimum 06 emplacements libre pour l’extension du stockage02 x 10 Gbps SFP+02 x 100 Gbps QSFP+01 x 1 Gbps IPMI hardware Management avec IPMI software01 x GPU NVIDIA A100 80G DDR6 Des slots libre pour l’extention de GPUDouble alimentation	U	04
02	Fourniture/ Pose Cluster HCI– Chaque serveur rack est de 2U – Chaque serveur contient :02 x CPU 16C/32T 2.4G02 x 480GB M.2 NVMe (OS Storage)08 x 32GB RAM (256G)03 x 7,6 TB NVMe (HCI Storage)Minimum 06 emplacements libre pour l’extension du stockage02 x 10 Gbps SFP+02 x 100 Gbps QSFP+01 x 1 Gbps IPMI hardware Management avec IPMI softwareDouble alimentation	U	03
	PARTIE SWITCH ET NETWORKING	Ute	Qté	PU	Montant HT
03	Fourniture/ Pose Switch Data et Storage– Switch 32-port 400G QSFP+- Niv 3 – SDN-Ready- 02 x Hot Plug Alimentation redondantsUtilisation pour :La gestion du réseau Storage La gestion des différents réseaux des applications.	U	01
04	Fourniture/ Pose Switch de Management Contrôle de la plateforme et d’accès clients – Switch 48-port 1G + 06 x 10G SFP+/25G QSFP+- Niv 3- 02 x Hot Plug Alim redondantesUtilisation pour :Gestion du réseau (VLAN) Contrôle de la plateforme Cloud.Réseau (VLAN) Hardware IPMI Réseau (VLAN) Data	U	01
05	Fourniture/ Pose Transceiver 10G SFP+/1G RJ45	U	10
06	Fourniture/ Pose Câble DAC 100Gbps : 3 mètres	U	20
07	Fourniture/ Pose Câble DAC 10Gbps : 3 mètres	U	10
	PROTECTION ELECTRIQUE – RACK et ACCESSOIRES	Ute	Qté	PU	Montant HT
08	Fourniture/ Pose Rack 42U 1000 x 800 avec Accessoires :Passage de Câbles /PDU/Réseau/Électrique/Câblage Réseau	U	01
09	Fourniture/ Pose OnduleurUPS 20KVA Online Manageables avec carte SNMPL’option “auto-shutdown” doit être configurée comme élément de protection des données et des équipementsObjectif: Pour l’extension automatique des Hosts/VM après une panne d’alimentation électrique prolongée	U	01
10	Installation Configuration Déploiement Mise en serviceLe Support(voir CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES pour les détails)	U
Montant en HT
TVA (19%)
Montant Total en TTC

Arrêté le montant total à la somme (en TTC) de :………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ………………………, le ……………………

LE SOUMISSIONNAIRE

(Nom, qualité du signataire, cachet et signature)